Договор на изготовление и поставку металлоконструкций образец

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г.______________ «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объема закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счета.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счета Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счете.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приемка товара от Поставщика оформляется подписанием счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счетом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами в российских рублях, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика не позднее срока, указанного в счете на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указываются дата, номер счета.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.5. В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньше той, которую он заранее перечислил на расчетный счет Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчетный счет Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчетный счет Поставщика не позднее чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчетный счет поставщика не позднее чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счете на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

Контракт — это письменное соглашение участников сделки. Поставщик и заказчик утверждают существенные и несущественные условия, утверждают цену, сроки и порядок приемки.

Вот инструкция, как правильно составить договор поставки товара между продавцом и покупателем:

1. Предварительно согласовать все условия.
2. Составить письменное соглашение.
3. Прописать преамбулу — вводную часть. В ней указать поставщика, заказчика, их должностных лиц и основания, по которым они принимают решение (устав, приказ, доверенность).
4. Перечислить права, обязанности и требования сторон друг к другу. Обязательно оговорить предмет соглашения, сроки реализации, порядок сдачи-приемки и оплаты, ответственность сторон, прекращение действия соглашения и досудебное урегулирование спорных вопросов.
5. Привести реквизиты участников, поставить подписи и печати.

В этом пункте стороны ссылаются на нормативы или конкретные ГОСТы. Здесь же прописывается гарантия и условия замены некачественной и дефективной продукции. Если есть необходимость, согласовывают упаковку, тару и маркировку.

Условия о порядке поставки и приемке

В любом соглашении необходимо утвердить порядок поставки по договору поставки продукции — ее сроки и периодичность. Доставку выполняют единовременно или партиями. Если товар поставят в несколько партий, надлежит составить график. Если графика и сроков нет, то доставку осуществляют каждый месяц ровными партиями.

Заказчик принимает продукцию, проверяет целостность упаковки и ее содержимое. После приемки участники сделки подписывают товарную накладную или акт. Допускается прописать в соглашении особый порядок приемки продукции, например, для опасных грузов или для отдельных продтоваров, с ограниченным сроком годности.

Спецификация к договору на поставку металлопродукции

Задача покупателя — принять и оплатить продукцию. Сроки и порядок взаиморасчетов прописывают в соответствующем пункте. В основном, это безналичная оплата на основании выставленного счета, товарной накладной и иных документов.

ВАЖНО!

Если порядок взаиморасчетов не определен в соглашении, то основанием для перевода денег являются платежные поручения (ст. 516 ГК РФ).

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

• фундаментов;
• опорных конструкций;
• помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

• соответствие оборудования проектам;
• комплектность узлов и агрегатов;
• технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
• наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

• наименования и номера оборудования,
• его количество и функционал;
• технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
• информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

с использованием материалов Заказчика, Заказчик не имеет права отказаться от принятия работг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению следующей продукции: .

1.2. Объем, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами В Задании Заказчика.

1.3. Для изготовления продукции, указанной в п.1.1. настоящего Договора Подрядчик использует сырье и материалы, представляемые Заказчиком.

1.4. Сырье и материалы передаются от Заказчика к Подрядчику на основании товарно-транспортных накладных, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон.

1.5. Подрядчик обязан провести осмотр сырья и материалов, представляемых для выполнения работ до момента подписания накладной. В случае обнаружения недостатков сырья и(или) материалов составляется акт обнаружения недостатков, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Заказчик обязуется заменить некачественное сырье и(или) материал в течение дней с момента подписания указанного акта.

2.1. Стоимость работ устанавливается в Смете, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в течение дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ.

3.1. Заказчик имеет право присутствовать при выполнении работ по изготовлению продукции, следить за соответствием качества изготавливаемой продукции требованиям , а также контролировать выполнение работ.

3.2. Заказчик не имеет права отказаться от исполнения договора и приемки выполненных Подрядчиком работ.

3.3. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки работ и передачи сопроводительных документов на изготавливаемую продукцию Заказчику.

3.4. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ и изготовленной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Подрядчика о причине и сроке прекращения действия Договора.

Инструкция: составляем договор поставки

4.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям . В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию. Порядок и срок замены некачественной продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере % за каждый день просрочки.

4.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров.

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

6.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему договору в любой форме принадлежат Заказчику.

6.2. Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

• Задание заказчика.
• Смета.
• Акт сдачи-приемки Работ.

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

Соглашение между поставщиком и покупателем заключается в письменной форме. В документе должны присутствовать такие пункты:

• сведения о сторонах сделки (ФИО, должность, основание полномочий);
• предмет (наименование, количество, качество, ассортимент товаров);
• стоимость и порядок оплаты;
• порядок передачи имущества;
• ответственность за нарушение условий;
• основания для расторжения сделки.

В тексте соглашения также необходимо указать, кто из сторон организует и оплачивает доставку товара. Перевозку продукции может осуществлять поставщик, сам заказчик или сторонняя транспортная организация.

Чтобы скачать образец договора поставки металлоконструкций, внесите данные о будущей сделке в шаблон, подготовленный нашими юристами. Готовый документ будет полностью соответствовать нормам действующего законодательства РФ.

С этим шаблоном часто используют:

• Образец договора поставки рыбной продукции
• Образец договора поставки семян подсолнечника
• Договор поставки запчастей
• Договор поставки древесины
• Разовый договор поставки

Популярные документы и процедуры:

• Договор факторинга
• Договор проката
• Паспорт отходов
• Изменение трудового договора
• Доверенность на право подписи

Договор на монтаж оборудования (образец)

Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.

Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.

При изготовлении заказа исполнитель, обычно, пользуется своими средства и материалами. В то же время, договором могут быть оговорены условия, чтобы материалы для изготовления предоставлялись заказчиком.

Исполнитель в самостоятельном порядке осуществляет выбор метода изготовления заказа. Однако, в договоре может быть оговорено выполнение заказа методом, установленным заказчиком.

Примечание. Данным договором предусматривается, что право собственности на выполненный заказ получает заказчик.

Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика.

Примечание. На практике, нередко для изготовления предмета заказчик предоставляет чертежи предмета.

В этом варианте, чертеж является неотъемлемым приложением соглашения, и исполнитель обязан изготовить заказ согласно представленным чертежам.

Кроме этого, некоторые компании, предоставляющие услуги по изготовлению заказов, обладают разработанными каталогами и экземплярами. При заказе предмета, выбранного из каталога, заказ обязан быть изготовлен согласно образцу в каталоге.

(: “Мебель под заказ. Заключение договора”)

Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).

В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ. При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус.

Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

Пример заполнения раздела.

Обязанности исполнителя:

В этом разделе, как правило, прописывается, что обязан изготовить исполнитель, к примеру:

1. Изготовить предмет надлежащего качества по заявке Заказчика в сроки, оговоренные данным соглашением, и сдать законченную работу Заказчику в установленное время.
2. Обеспечить изготовление предмета с качеством, соответствующим действующим нормам и стандартам РФ.
3. Обеспечить передачу изготовленного предмета Заказчику своими средствами.

Здесь необходимо прописать права, которыми обладает Исполнитель.

Пример такого заполнения пункта:

1. Использовать выбор способов изготовления заказа по собственному усмотрению.
2. Использовать возможность для привлечения третьих лиц по изготовлению заказа.

При этом, ответственность за изготовление заказа третьими лицами возлагается на Исполнителя договора.

Заказчик также несет определенную ответственность перед исполнителем.

Он обязан:

1. Принять изготовленный заказ в порядке, оговоренном в заключенном соглашении.
2. Рассчитаться с Исполнителем за изготовленный и переданный заказ в сроки, отображенные в заключенном соглашении.

Заказчик имеет право:

1. Периодически осуществлять проверку хода и качества исполнения заказа, не мешая ему работать.
2. Расторгнуть договор на изготовление и истребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не начинает своевременно изготовлять заказ или изготовляет его настолько медленно, что завершение работы к сроку, оговоренному в соглашении, явно срывается.
3. Установить Исполнителю разумное время для исправления дефектов, если при проверке исполнения заказа, они будут выявлены.

Примечание. При срыве Исполнителем установленного времени на исправление замечаний, Заказчик имеет право отказаться от договора, либо исправить дефекты своими средствами, либо обратиться для исправления дефектов к третьей стороне с перекладыванием затрат на Исполнителя, а также с требованием возмещения ущерба.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций

2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.

2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.

2.3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.

2.4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: рублей.

3.1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.

1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.

3.2. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от рабочих дней.

В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши рабочих дня. По установке выноса – рабочих дня.

Кладка парапета – рабочих дня, чистовая кладка – рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.

3.3. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи.

В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара.

При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.

3.4. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.

), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3хдневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.5. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.

Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие основные понятия:

Сырьё – металлоконструкции, передаваемые Заказчиком Подрядчику для оцинкования.

Оценочная стоимость – согласованная Сторонами стоимость сырья без учета НДС, передаваемого на переработку, для целей бухгалтерского и налогового учёта, а также при определении размера убытков в случаях утраты (порчи) сырья по вине Подрядчика.

Оцинкованные изделия – металлоконструкции, в отношении которых Подрядчиком выполнены работы по оцинкованию, передаваемые Заказчику как результат работ.

Общая партия – количество сырья, подлежащего оцинкованию в рамках одного дополнительного соглашения.

Отдельная партия – количество сырья, поступившего в одной единице транспортных средств и сопровождаемое одним сертификатом на металл.

Подготовительные работы – выполнение работ по подготовке сырья к оцинкованию до степени их соответствия требованиям ГОСТ 9.307-89 и Техническим условиям на передачу Заказчиком металлоконструкций на оцинкование в ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подготовительные работы не входят в состав работ по оцинкованию.

Оцинкование – выполнение работ по нанесению антикоррозийного защитного покрытия на металлоконструкции методом горячего оцинкования.

Акт приема-передачи выполненных работ – акт, подписываемый обеими Сторонами, в котором фиксируется момент сдачи выполненных Подрядчиком работ, количество (масса), стоимость, претензии к качеству выполненных работ (при наличии).

1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для оцинкования сырьё, принять результат выполненных работ и оплатить его на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. Подрядчик обязуется принять, оцинковать переданное Заказчиком сырьё и передать оцинкованные изделия Заказчику на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3. Количество и номенклатура сырья, передаваемого Подрядчику для оцинкования, цена, а также начальный и конечный сроки оцинкования, условия оплаты определяются Сторонами в отношении каждой общей партии сырья в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, оформляемых и подписываемых Сторонами на основании предварительных заявок Заказчика (форма заявки приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

3. Договор поставки металлоконструкций

1. Выполнение работ производится Подрядчиком путём оцинкования отдельных партий сырья.
2. Оцинкование сырья производится согласно графику, составленному на основании заявок Заказчика, и согласованному Подрядчиком. В случае если Сторонами не согласован график выполнения работ по оцинкованию сырья, срок начала выполнения работ определяется датой приёмки сырья по товарной накладной унифицированной формы М-15. В этом случае срок выполнения указанных работ составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента приёмки сырья. Подрядчик имеет право завершить работы досрочно.
3. Сырьё поставляется Подрядчику автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с графиком завоза сырья, согласованного Сторонами. Заказчик не позднее 3 (Трёх) дней до даты поставки сырья для оцинкования в обязательном порядке посредством почтовой, электронной или факсимильной связи информирует Подрядчика о планируемой дате завоза сырья для оцинкования.
4. Если поставка сырья осуществляется без согласования с Подрядчиком, последний оставляет за собой право отказа в принятии сырья на склад.
5. Все поставляемое сырьё должно быть упаковано в тару, обеспечивающую механизированную разгрузку, и иметь бирки или ярлыки с обозначением Заказчика, номером договора, наименованием, количеством сырья, марки стали, весом тары (если тара имеется), стоимостью одной тонны изделий. К поставляемым металлоконструкциям прилагаются сертификат и спецификация, в которой приводятся наименование каждого элемента, его вес (теоретический и фактический), количество в штуках и общий тоннаж по каждой номенклатуре изделий. При невыполнении данных требований Подрядчик оставляет за собой право отказа в принятии сырья на склад.
6. При поставке сырья железнодорожным транспортом Заказчик в обязательном порядке обязан предоставить Подрядчику схему выгрузки сырья из вагонов.
7. До начала оцинкования Подрядчик проверяет соответствие переданного сырья требованиям ГОСТ 9.307-89 и Приложения № 1 к настоящему Договору. Факт несоответствия и недостатки сырья фиксируются в акте о выявленных дефектах, составляемом работником подразделения ОТК Подрядчика. При этом Подрядчик уведомляет Заказчика о несоответствии поставленного для оцинкования сырья и предупреждает о возможности повреждения и деформации сырья при оцинковании. Заказчик после получения соответствующего уведомления о возможности повреждения и деформации Сырья принимает решение о проведении оцинкования либо отказывается от оцинкования сырья. В случае если Заказчиком принято решение о выполнении работ по оцинкованию предоставленного им несоответствующего требованиям настоящего Договора сырья, Заказчик принимает на себя риск повреждения предоставленного сырья и обязан оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора. В указанном случае Подрядчик освобождается от ответственности за повреждение сырья и не обязан компенсировать возможные убытки Заказчика.
8. В случае несоответствия переданного Заказчиком сырья требованиям ГОСТ 9.307-89 и Приложения № 1 к настоящему Договору, Подрядчик письменно (почтой, электронной или факсимильной связью) уведомляет Заказчика о выявленных недостатках (в том числе, путём передачи Заказчику соответствующего акта о выявленных дефектах). Работы по оцинкованию в этом случае выполняются в соответствии с п.п. 4.7. настоящего Договора.
9. В случае необходимости выполнения работ по подготовке переданного для оцинкования сырья (подготовительных работ), Заказчик обязан дать Подрядчику письменный ответ в трёхдневный срок с момента получения уведомления. До истечения указанного срока или до получения письменного ответа Заказчика об условиях и сроке выполнения последним подготовительных работ Подрядчик не приступает к оцинкованию.
10. Неполучение Подрядчиком ответа в указанный срок считается согласием Заказчика на выполнение подготовительных работ силами Подрядчика за счёт Заказчика и последующее оцинкование. Виды подготовительных работ, которые могут быть выполнены Подрядчиком, а также их цена определяются Сторонами заранее при заключении дополнительного соглашения.
11. В случае передачи Заказчиком для оцинкования сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ 9.307-89 и Приложения №1 к Договору, и имеющего неустранимые дефекты либо недостатки, устранимые подготовительными работами, не предусмотренными в дополнительном соглашении, Заказчик обязан в трёхдневный срок с момента получения уведомления заменить непригодное сырьё либо своими силами и за свой счёт устранить технически устранимые дефекты. В противном случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
12. В случае выполнения Подрядчиком подготовительных работ, Заказчик обязан предоставить конструкторскую и техническую документацию с указанием возможных мест сверления технологических отверстий и установки других необходимых приспособлений.
13. В случае передачи сырья, не соответствующего п.п.3.2. и 3.3. Договора, начальный и конечный сроки оцинкования переносятся на период времени, необходимый для проведения подготовительных работ Заказчиком или Подрядчиком, или принятия решения Заказчиком об оцинковании.
14. Упаковка оцинкованных изделий в соответствующую тару или упаковку в соответствии с комплектовочными ведомостями для передачи Заказчику производится Подрядчиком за счёт Заказчика.
15. Заказчик не позднее 7 (Семи) календарных дней до согласованной даты завоза сырья на оцинкование обязан предоставить Подрядчику схемы погрузки оцинкованных изделий и разгрузки сырья, схемы складирования сырья и/или оцинкованной продукции, схемы упаковки оцинкованных изделий. Подрядчик не несёт ответственности, в том числе и за дефекты, в случае, если Заказчик не предоставит соответствующие схемы, предусмотренные настоящим пунктом, или предоставит их позднее семидневного срока, или схемы будут предоставлены на иное не предусмотренное Договором и приложениями к нему сырьё и/или оцинкованные изделия.

1. Подрядчик принимает сырьё к переработке (осуществляет входной контроль сырья, подлежащего оцинкованию в соответствии с ГОСТ) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к металлоконструкциям, подвергающимся горячему оцинкованию, и цинкует по ГОСТ 9.307–89.
2. Передача Заказчиком сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ 9.307-89, не допускается. В противном случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказать в приёмке сырья и выполнении работ. Такой отказ не является нарушением исполнения обязательства со стороны Подрядчика. Стороны вправе заключить соглашение к Договору, предусматривающее приём сырья, несоответствующего ГОСТ 9.307-89.
3. Подрядчик освобождается от ответственности при условии уведомления Заказчика о несоответствии представленного сырья и возможности его деформации и наличия письменного согласия Заказчика на оцинкование сырья, не соответствующего требованиям настоящего Договора.
4. В случае если у Заказчика имеются претензии по качеству оцинкования, Заказчик направляет Подрядчику рекламацию в срок, не превышающий 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента передачи оцинкованного сырья. Подрядчик обязан рассмотреть рекламацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения. Несоответствие качества оцинкования ГОСТ 9.307-89 в объеме более чем на 5% (Пять процентов) от количества оцинкованного сырья в обязательном порядке подтверждается актом либо иным документом Торгово-Промышленной Палаты РФ. Не считается недостатком, если в ходе выполнения работ по нанесению антикоррозийного защитного покрытия на сырьё или после последнее деформировалось (изменило свою форму).
5. В случае отсутствие акта, либо иного документа ТПП РФ, а равно пропуска срока для приёмки и направления рекламации, Заказчик утрачивает право ссылаться на несоответствие выполнения работ условиям Договора.
6. В случае несоответствия выполнения работ условиям Договора, Заказчик обязан обеспечить сохранность оцинкованного сырья, в том числе и упаковки, в оригинальном состоянии для проведения осмотра Подрядчиком, в размере не менее 80% (Восьмидесяти процентов) оцинкованного сырья, если иное количество письменно не согласовано Подрядчиком.
7. Разногласия относительно качества оцинкования не могут являться поводом к неоплате изделий.

1. Приемка работ производится на складе Подрядчика не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня завершения оцинкования каждой отдельной партии сырья и оформляется актом приёма-передачи выполненных работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности изделий посредством электронной почты или факсимильной связи. При уклонении Заказчика от приёмки работ Подрядчик вправе по истечении указанного срока принять оцинкованные изделия на ответственное хранение за счёт Заказчика из расчета 4% (Четыре процента) в месяц от стоимости выполненных работ начиная с даты письменного уведомления Заказчика о принятии оцинкованного сырья на ответственное хранение до момента востребования сырья.
2. В случае уклонения Заказчика от получения акта приёма-передачи выполненных работ либо проставления отметки о получении, Подрядчик направляет данный акт почтовым отправлением с уведомлением о вручении, при этом Заказчик будет считаться получившим акт с момента передачи корреспонденции на отделение почты.
3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения акта приёма-передачи выполненных работ Заказчик обязан направить Подрядчику один экземпляр данного акта, подписанного и заверенного печатью Заказчика, или в тот же срок направить мотивированный отказ от приёмки работ. В противном случае работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком к оплате.
4. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приёмки отступлений от требований к качеству цинкового покрытия, представители Сторон составляют двусторонний акт об устранении обнаруженных дефектов.
5. Оцинкованные изделия передаются Заказчику со склада Подрядчика при наличии у представителя Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности на право подписи акта приёма-передачи выполненных работ и на право получения оцинкованных изделий, содержащей удостоверенный образец подписи. В противном случае Подрядчик вправе оставить оцинкованные изделия у себя на ответственное хранение за счёт Заказчика.
6. Оцинкованные изделия отпускаются на условиях самовывоза (выборки) со склада Подрядчика силами и средствами Заказчика.
7. По соглашению Сторон Подрядчик может произвести доставку оцинкованных изделий железнодорожным транспортом или через транспортно-экспедиционную компанию. В этом случае цена доставки будет включена в стоимость работ по оцинкованию.
   1. Передача Подрядчиком результата работ Заказчику и принятие его последним считается состоявшимися в момент передачи оцинкованных изделий перевозчику для отправки их в адрес указанного Заказчиком грузополучателя. С этого же момента на Заказчика переходит риск случайной гибели или случайного повреждения оцинкованных изделий. Заказчик обязан в день получения грузополучателем оцинкованных изделий от перевозчика осмотреть и принять выполненные работы.
   2. Подрядчик в день передачи оцинкованных изделий перевозчику высылает (передает) Заказчику два оригинальных экземпляра акта приёма-передачи выполненных работ. Заказчик обязан подписать их в трёхдневный срок с момента получения грузополучателем оцинкованных изделий от перевозчика и один подписанный им оригинальный экземпляр акта незамедлительно передать Подрядчику.
   3. Заказчик обязан принять оцинкованные изделия от перевозчика с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
   4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе приёмки недостатков в качестве покрытия или несоответствия в количестве оцинкованных изделий, отправленных Подрядчиком, представитель Заказчика приостанавливает приёмку, обеспечив сохранность оцинкованных изделий и целостности упаковки Подрядчика, и незамедлительно вызывает для участия в дальнейшей приёмке и составления двустороннего акта о выявленных недостатках оцинкованных изделий по качеству или количеству представителя Подрядчика. Уведомление об обнаруженных недостатках оцинкованных изделий и вызове Подрядчика передаётся Подрядчику телеграммой или факсимильным сообщением.
   5. Представитель Подрядчика должен прибыть для участия в приёмке в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения вызова и уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках оцинкованных изделий.
   6. В случае неявки представителя Подрядчика в срок, предусмотренный п. 6.7.5. настоящего Договора, Заказчик осуществляет приёмку с участием представителя торгово-промышленной палаты с составлением акта о выявленных недостатках по качеству или несоответствия по количеству. Оригинал названного акта должен быть передан Заказчиком Подрядчику не позднее 10 (Десяти) дней с момента его составления. В случае признания претензии обоснованной, Подрядчик за свой счёт устраняет недостатки.

1. Цена выполняемых работ по оцинкованию определяется в зависимости от объёма общей партии, сложности конфигурации сырья, массы сырья и устанавливается по согласованию Сторон в дополнительном соглашении к настоящему Договору на каждую отдельную партию сырья.
2. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя НДС.
3. Расчёты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчётный счёт или по письменному соглашению Сторон любым иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
4. Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком осуществляются в форме 100% (Стопроцентной) предварительной оплаты, если дополнительным соглашением Сторон не установлено иное.
5. Подрядчик выставляет Заказчику для предварительной оплаты счёт на указанную в заявке (переданную на склад Подрядчика) партию сырья. Стоимость оцинкования оплачивается Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика по реквизитам, указанным в счёте. Перечисление Заказчиком денежных средств по иным не согласованным с Подрядчиком реквизитам в качестве оплаты не принимается. Оплата железнодорожного тарифа и дополнительных услуг по отправке изделий железнодорожным транспортом производится Заказчиком на условиях внесения 100% (Стопроцентной) предварительной оплаты.
6. Подрядчик обязан выставить и отправить в адрес Заказчика оригинал счёта-фактуры не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки выполненных работ.
7. В случае выполнения Подрядчиком подготовительных работ, согласованных с Заказчиком, последний оплачивает стоимость подготовительных работ в соответствии с порядком, установленным п. 7 настоящего Договора.
8. Если сырьё или оцинкованные изделия принимались Подрядчиком на ответственное хранение в случаях, предусмотренных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость ответственного хранения по ценам, согласованным в дополнительном соглашении, в пятидневный срок с момента предъявления ему требования об оплате (в том числе путём выставления соответствующего счёта-фактуры).
9. Стороны не реже чем один раз в квартал производят сверку взаиморасчётов на основании платёжных и отгрузочных документов, результаты которой оформляются Актом сверки. Сторона, получившая Акт сверки, обязана рассмотреть его, оформить надлежащим образом и один экземпляр в трёхдневный срок с момента его получения возвратить Стороне, предоставившей Акт для сверки. Спорные вопросы по данным Акта сверки подлежат урегулированию Сторонами в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения этого Акта.
10. Стороны договорились, что положения ст. 1. Гражданского кодекса РФ к настоящему Договору не применяются, если дополнительными соглашениями к настоящему Договору не установлено иное.

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

4.1. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в порядке, предусмотренном инструкциями П-6 и П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР (с изменениями), в соответствии с ГОСТ, ТУ и дополнительно согласованными сторонами характеристиками.
4.2. При определении количества товара стороны руководствуются единицами измерения, указанными в счете на оплату. Используя теоретический вес, стороны руководствуются данными сертификата качества производителя. Используя фактический вес, разницу в измерениях ±0,5% стороны считают погрешностью измерительных приборов, поэтому Покупатель принимает вес, указанный Поставщиком.
4.3. Выявленные при приемке несоответствие количества товара указанному в сопроводительных документах или его качества требованиям ГОСТ, ТУ и согласованным характеристикам, отражается Покупателем в акте приемки, составленном с участием представителя Поставщика.
4.4. При обнаружении скрытых недостатков (которые не могли быть обнаружены в момент передачи товара), претензии по качеству Покупатель обязан предъявить в течение 10 дней с момента их обнаружения, но не позднее 30 дней с момента поставки.

5.1. За каждый день просрочки кредитор вправе требовать от должника уплаты исключительной неустойки, в размере две десятые процента от суммы задолженности или стоимости неисполненного обязательства.
5.2. Отказ от товара надлежащего качества с индивидуально-определенные свойствами или изготовленного по заказу Покупателя, не допустим, в остальных случаях Поставщик вправе удержать с Покупателя штраф, в размере двадцати процентов от стоимости не принятого товара.

6.1. Стороны согласны обмениваться электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, а при отсутствии возможности, до получения оригинала, признают юридическую силу графического образа документа, составленного на бумажном носителе.
6.2. Стороны признают юридическую силу сообщений, отправленных с использованием адресов электронной почты, указанных в документах и/или использующих доменные имена, принадлежащие сторонам.
6.3. Покупатель подтверждает, что полномочия на приемку товара, лица, находящегося в месте, указанном Покупателем как адрес доставки, осуществляющего приемку и выгрузку товара, явствуют из обстановки.
6.4. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате в последний день каждого месяца, неустойки, штрафы и иные санкции уплачиваются в течение 7 дней с момента предъявления кредитором обоснованного письменного требования. Поставщик вправе внесудебном порядке удержать с Покупателя начисленные по правилам настоящего раздела санкции.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы.
6.6. Покупатель в соответствии со Ст.438 ГК РФ заявляет акцепт и присоединяется к настоящим условиям путем оплаты счета Поставщика, получения предложенных Поставщиком товаров и/или услуг.

Редакция №5 от 22.07.2021г

Предыдущие редакции:

Редакция №4 от 20.07.2018г

Редакция №3 от 15.08.2017г

Редакция №2 от 26.11.2014г

Редакция №1 от 07.04.2014г

При заключении договора на изготовление, важное значением имеет цена исполнения заказа. Перед заполнением документа стороны должны договориться о стоимости заказа, условиях выплаты. Также нужно будет оговорить о форме ответственности за неисполнения условий соглашения и как это будет влиять на цену договора.

В этом разделе нужно отобразить:

1. Форму оплаты (наличными или перечислением).
2. Приложить калькуляцию Исполнителя на изготовление заказа, которая станет неотъемлемой частью договора.
3. Оплату аванса, если это предусмотрено договором.
4. Порядок осуществления расчетов, после исполнения заказа и передаче его Заказчику.

Заполненный раздел договора может выглядеть следующим образом.

Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1.

В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации. 2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.
2.4.

3.2. Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении.

Важно Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика. 1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

Внимание В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов. 1.5. Адрес объекта Заказчика (производства работ): . 2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.
2.2.

При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей. 2.3.

Дилера, у Дилера появляется право потребовать с Производителя в качестве возмещения ущерба остаточную сумму по ЗАКАЗ-НАРЯДУ, с учетом стоимости изделий за м2. 10.4.

В случае неправомерного отказа со стороны Дилера от части или всех работ по настоящему Договору (при условии выполнения Подрядчиком всех условий Договора) произведенные Дилером платежи не возвращаются. 11. ГАРАНТИЙНАЯ ЭКСПУАТАЦИЯ. 11.1.

Производитель устанавливает на конструкции и выполненные работы гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантия может быть продлена по соглашению сторон при заключении договора на постгарантийное обслуживание. 11.2. Производитель несет ответственность за недостатки (дефекты) конструкций и выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока. 11.3.

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

Договор производства металлоконструкций

6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

• Договорные материалы
• Отраслевые стандарты
• Карта сайта
• Политика в отношении обработки персональных данных
• Согласие на обработку персональных данных

• Договор подряда на изготовление металлоконструкций по заказу – официальный документ, который составляется непосредственно после получения заказа на определенные работы.

• В данном случае изготовление металлоконструкций будет четко регламентировано самим договором.

• В документе по пунктам будут указаны все права и обязанности сторон, сроки и стоимость исполнения заказа.

• Только на основании официального юридически значимого договора между клиентом и исполнителем можно требовать строгого исполнения всех обязательств с обеих сторон.

• В частности исполнитель на основании договора обязан соблюдать сроки изготовления продукция, гарантировать качество, указать условия доставки, погрузки, оплаты и т.д.

• Клиент на основании договора на изготовление металлоконструкций должен произвести своевременную оплату за весь спектр выполненных услуг, а также обеспечить максимально комфортные условия для исполнителя во время доставки готовой продукции, то есть подготовить место для выгрузки и указать удобное время для получения готовых металлоконструкций.

• Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.

действующего на основании ___________.

с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе или каждая в отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Данный определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки. ООО «Иванов» . именуемое далее «Подрядчик» в лице директора Иванова И.И.

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Особое внимание в этой схеме следует уделить строительной фирме, чтобы ее сотрудники имели достаточный опыт проектирования как стандартных, так и нестандартных узлов, технологического оборудования и приспособлений.

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.4. Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок.

Образец договора на изготовление металлоконструкций

Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите.

Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов.

Грамотный договор, составленный квалифицированный юристом, будет разительно отличаться от представленных ниже образцов.

4.2. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет в согласованный срок устраняет замечания Заказчика. 4.4. За нарушение срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Взыскание указанных пени возможно путем уменьшения стоимости работ при расчете за фактически выполненные работы. В случае если пени не взысканы при расчете за фактически выполненные работы, то не взысканную сумму пени Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента письменного обращения Заказчика.

При строительстве каркасных ангаров монтируются несущие металлоконструкции, а на них укладываются металлические листы. Также существуют каркасно тентовые ангары покрытые ПВХ тканью.

Арочный ангар выполнен из специального гофрированного металлического профиля.

На сегодняшний день ангары имеют очень широкий диапазон применения, это могут быть офисные здания, торговые центры, складские помещения, автосервисы.

Надежные, как сама сталь, с которой мы работаем.

Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения. Индивидуальный подход к клиенту, которому мы следуем, означает тщательное изучение всех тонкостей заказа, двустороннее обсуждение сроков выполнения, детали доставки готовых изделий и стоимость работы.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных Работ в сроки и порядке, предусмотренных настоящим Договором. (Договор бригадного подряда образец)

2.1.2. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.3. Предоставить Подрядчику необходимые материалы (оборудование) для выполнения Работ (в случае, если материалы и/или оборудование предоставляются Заказчиком).

2.1.4. Оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.

3.1. Общая стоимость всех Работ по настоящему Договору составляет сумму в размере _______ (___________) рублей.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: ______________________________.

3.3. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

Похожие записи:

• Код категории страхователя в ПФР 2021
• УСН налог на прибыль 2021
• Плата в системе платон бухгалтерский учет и налогообложение